ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 1999 г. N 581-рг
О ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕКЦИОННОГО ОБЩЕЖИТИЯ
ДЛЯ МАЛОСЕМЕЙНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
На основании утвержденной проектно-сметной документации и
Положения о порядке проведения подрядных торгов (конкурсов) на
проектирование и строительство объектов, финансируемых из
окружного бюджета, утвержденного постановлением Губернатора
автономного округа от 03.06.99 N 221:
1. Провести в г. Ханты-Мансийске 26 августа 1999 года открытый
конкурс по строительству секционного общежития для малосемейных
преподавателей.
2. Утвердить опросник предварительной квалификации
претендентов (приложение 1).
3. Утвердить инструкцию для претендентов (приложение 2).
4. Конкурсной комиссии до 23 июня 1999 года опубликовать
объявление в окружной газете "Новости Югры" о проведении открытого
конкурса.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации автономного округа Владимирова
А.В.
Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО
Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 23 июня 1999 г. N 581-рг
ОПРОСНИК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
1. Наименование организации, адрес, телефон, телефакс,
банковские реквизиты, почтовый адрес.
2. Дата, место и орган регистрации, организационно-правовая
форма.
3. Прежнее название организации.
4. Руководитель - должность, фамилия, имя, отчество, телефон.
5. Головная организация (при наличии).
6. Дочерние организации (при наличии).
7. Виды работ, на которые выдана лицензия, и срок их действия.
8. Банки, с которыми работает (данные о возможности
предоставления займа).
9. Производственные мощности, число работников.
10. Материально - техническое обеспечение.
11. Работы, выполненные за последние 5 лет, и Заказчики.
12. Наличие или отсутствие задолженности по налоговым
платежам.
13. В настоящее время в судебные (арбитражные) разбирательства
не вовлечен или вовлечен по поводу.
Приложения:
1. Копии уставных документов.
2. Копии регистрационных документов.
3. Копии лицензий.
4. Сведения о финансовой деятельности:
- собственный и заемный капитал;
- заверенный балансовый отчет за прошлый год;
- справка о наличии или отсутствии задолженности.
Руководитель предприятия _______________
Главный бухгалтер ______________________
М.П.
Приложение N 2
к распоряжению
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 23 июня 1999 г. N 581-рг
ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ
1. Общие положения
1.1. Предмет конкурса (торгов) - строительство секционного
общежития для малосемейных преподавателей (далее - общежитие) в г.
Ханты-Мансийске.
В предмет конкурса входят все работы по строительству
общежития и сдаче в эксплуатацию здания, в пределах отмостки
здания и внутриплощадочных сетей.
Внеплощадочные сети и благоустройство не входят в предмет
конкурса.
1.2. Финансирование проектирования и строительства объекта
будет осуществляться из окружного бюджета.
1.3. Претендентам передается документация по объекту в
соответствии с приложением 4.
1.4. Претендент может подать только одну конкурсную заявку на
участие в конкурсе.
1.5. Претенденту рекомендуется посетить и осмотреть участок
строительства объекта и прилегающую территорию, а также получить
все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки
конкурсного предложения и заключения договора на строительство
объекта. Затраты на посещение участка покрывает претендент из
собственных средств.
1.6. Претендент несет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей конкурсного предложения. Заказчик ни в каких случаях не
несет обязанностей или ответственности за такие затраты.
2. Подготовка конкурсного предложения
2.1. Язык конкурсного предложения - русский.
2.2. Претендент по любому вопросу относительно документации
для торгов (конкурса) может обратиться в конкурсную комиссию в
письменном виде или по телефаксу по адресу, указанному ниже (п.
2.10).
Конкурсная комиссия ответит на такой запрос при условии
получения его раньше чем за пять дней до окончания срока подачи
конкурсных заявок.
2.3. В течение срока приема конкурсных заявок Заказчик имеет
право внести изменения в комплект конкурсной документации путем
выпуска дополнений (поправок).
Любое дополнение является частью документации для торгов
(конкурса) и в письменном виде или по телефаксу доводится до
сведения всех претендентов, которые должны по телефаксу уведомить
конкурсную комиссию о получении каждого дополнения.
В случае выпуска указанных дополнений конкурсная комиссия при
необходимости продляет сроки подачи заявок на участие в торгах для
предоставления претендентам возможности учета дополнений и
полноценной работы над офертой.
2.4. В предложении не должно содержаться изменений или
дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с
указаниями Заказчика или необходимы для того, чтобы исправить
ошибки, сделанные Претендентом. В таких случаях исправление ошибок
парафируется лицом или лицами, которые подписали предложение. Все
страницы конкурсного предложения, где вносятся новые сведения или
делаются изменения, должны быть парафированы лицом или лицами,
подписавшими предложение.
2.5. Оформление оферты должно производиться согласно
предоставленной форме - опроснику (приложение 2), допускать
единственное прочтение. Оферта и приложения должны быть подписаны
руководителем организации и заверены печатью организации.
2.6. Документы подаются в печатном виде, исправления в тексте
на момент предоставления оферты не допускаются.
2.7. Стоимость производства работ указывается в текущих ценах
на 1 августа 1999 года в рублях.
2.8. В общую стоимость конкурсного предложения претендент
должен включить все расходы по реализации проекта общежития с
учетом сдачи в эксплуатацию на условиях "под ключ" (данное понятие
определяет только работы, услуги, выполняемые подрядчиком, к
бухгалтерскому учету не относятся), а именно:
- выполнение строительно-монтажных, специальных и пуско -
наладочных работ, включая внутриплощадочные сети;
- поставка необходимых строительных материалов и конструкций,
деталей, оборудования, включая все расходы на приобретение,
транспортировку и монтаж;
- все прочие и накладные расходы подрядчика, связанные с
выполнением проекта строительства общежития, поставки материалов и
оборудования;
- все налоги, пошлины, акцизы, страхование грузов и
строительных работ.
Налог на добавленную стоимость не включается в общую стоимость
работ.
2.9. Срок действия оферты в течение трех месяцев после
определения победителя.
2.10. Все справки, касающиеся оформления и подачи оферты, Вы
можете получить в конкурсной комиссии по адресу: г. Ханты -
Мансийск, ул. Мира, 5, Управление архитектуры и градостроительства
Администрации округа, каб. 202, тел. 4-19-86, главный специалист
Маркелова Екатерина Анатольевна; каб. 214, тел. 4-13-64, т/ф
4-05-84, начальник Управления архитектуры и градостроительства
Акимов Андрей Викторович.
3. Подача конкурсного предложения
3.1. На момент регистрации оферты претендент должен
представить в конкурсную комиссию следующие документы:
3.1.1. Заявка на участие в торгах (по форме прил. 1);
3.1.2. Банковская гарантия (по форме прил. 3) либо копия
платежного документа, подтверждающего внесение "Залога
серьезности" 30000 (тридцать тысяч) рублей;
3.1.3. Непосредственно сама Оферта (по форме прил. 2);
3.1.4. Пояснительная записка с указанием основных строительных
конструкций, применяемых строительных материалов, оборудования и
их краткие характеристики, качественные показатели. Степень
огнестойкости зданий (свободная форма);
3.1.5. Укрупненный календарный график производства работ,
разработанный претендентом для реализации Договора (свободная
форма).
3.2. Все указанные документы должны быть в двух экземплярах и
помещены в два запечатанных конверта, помеченные соответственно
"Оригинал", "Копия" (в случае расхождений необходимо следовать
оригиналу).
В каждом экземпляре должны быть проставлены страницы и на
каждой странице должно быть указание "Оригинал", "Копия"
соответственно.
3.3. Запечатанные конверты должны быть двойными, с указанием
на внешнем конверте адреса для приема предложений, а на внутреннем
конверте - наименования объекта торгов и даты, установленной для
приема предложений. Во внешний конверт запечатываются заявка на
участие в торгах (приложение 1) и документ о внесении залога,
платежное поручение или банковская гарантия, а во внутреннем
конверте запечатывается конкурсное предложение согласно пунктам
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. Все документы должны быть оформлены в
соответствии с условиями торгов, указанными в настоящей
инструкции.
3.4. Если наружный конверт не запечатан и не маркирован, как
указано выше, конкурсная комиссия не несет никакой ответственности
в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет
вскрыто преждевременно.
3.5. Заказчик может продлить срок приема оферт, в таких
случаях все права и обязанности участников торгов, связанные с
первоначальным сроком, распространяются на новые сроки.
3.6. Срок поступления оферты определяется по дате регистрации
секретарем конкурсной комиссии, указываемой в расписке о приеме
документов.
3.7. Оферты, представленные с опозданием, допускаются к торгам
только по решению конкурсной комиссии.
3.8. Оферты, не содержащие требуемого комплекта документов,
снимаются с торгов по решению комиссии.
3.9. Оферент может внести изменения в содержание оферты или
отказаться от него, о чем направляется уведомление в письменном
виде в конкурсную комиссию до окончания сроков, указанных ниже.
Уведомление о внесении изменения или отказе от конкурсного
предложения должно быть подготовлено в соответствии с
перечисленными выше требованиями. При этом наружный и внутренний
конверты дополнительно маркируются "Изменение" или "Отказ"
соответственно.
3.10. После окончания срока приема оферт в них не могут быть
внесены никакие изменения.
3.11. Прием предложений - заявок производит конкурсная
комиссия до 26 августа 1999 года по адресу, указанному в п. 2.10
Инструкции для претендентов.
3.12. Отзыв предложения осуществляется путем извещения
конкурсной комиссии соответствующим письмом до 13 августа 1999
года. Стоимость комплекта конкурсной документации не возвращается.
4. Вскрытие конвертов и оценка оферт
4.1. По распоряжению Заказчика форма проведения торгов -
открытый конкурс.
4.2. Точная дата, время и место проведения подрядных торгов
назначается председателем конкурсной комиссии и сообщается
участникам торгов до 19 августа 1999 года.
4.3. Вскрытие конвертов производится председателем конкурсной
комиссии в присутствии всех членов конкурсной комиссии.
4.4. Первыми вскрываются и оглашаются конверты с пометкой
"Отказ", при этом оферты, об отказе от которых было послано
уведомление, не вскрываются.
4.5. Заявки оферентов на участие в подрядных торгах
отклоняются, если квалификация участников не отвечает требованиям,
содержащимся в опроснике предварительной квалификации
претендентов.
4.6. Содержание оферты строго конфиденциально.
4.7. Прежде чем приступить к экспертной оценке оферт
конкурсная комиссия определяет соответствие требованиям инструкции
для претендентов.
Оферта, которая не отвечает требованиям, отклоняется и
исключается из дальнейшего рассмотрения.
Для облегчения процесса изучения, оценки и сравнения оферт
конкурсная комиссия может по своему усмотрению запросить у
оферента дополнительную информацию для разъяснения предложения.
4.8. Оферты, признанные отвечающими требованиям по существу,
проверяются на предмет наличия арифметических ошибок, которые
конкурсная комиссия исправляет следующим образом:
- если имеется расхождение между величинами, выраженными
цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается величина,
выраженная прописью;
- если имеется расхождение между единичной расценкой и общей
суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц,
руководствуются единичной расценкой.
Если оферент не принимает исправленной стоимости оферты, то
оферта отклоняется.
4.9. Оценка предложений будет осуществляться по следующим
критериям:
4.9.1. Общая стоимость работ (без НДС) по строительству
общежития в ценах на 1 августа 1999 года, включая все затраты для
сдачи объекта на условиях "под ключ". Средняя стоимость единицы
работ - одного квадратного метра общей площади здания по СНиП
2.08.02-89 прил. 3, полученной отношением общей стоимости всех
работ и затрат к общей площади всего объекта - оценивается в
условных баллах до 100 баллов;
4.9.2. Срок строительства в месяцах - до тридцати баллов;
4.9.3. Условия оплаты (размер аванса) - до тридцати баллов;
4.9.4. Деловая репутация оферентов - до тридцати баллов.
5. Подведение итогов
5.1. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить
любое предложение, а также отклонить все оферты и аннулировать
процесс торгов в любой момент до присуждения Договора, не неся при
этом никаких обязательств перед оферентами и не будучи обязанным
информировать их о причинах таких действий.
5.2. Победитель торгов выявляется путем открытого голосования
с обоснованием принятого решения. Для принятия решения необходимо
простое большинство голосов членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
принимается решение, за которое голосовал председатель.
5.3. Результаты и процедура оценки оферт заносятся в протокол
заседания конкурсной комиссией, который подписывается конкурсной
комиссией и победителем торгов.
5.4. Торги считаются завершенными после утверждения их
результатов распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа.
5.5. Конкурсная комиссия извещает оферентов о результатах
торгов:
- победителя не позднее чем через 10 дней, направляя
официальное извещение для заключения договора на условиях,
изложенных в оферте;
- других участников торгов оповещает в недельный срок.
5.6. Заказчик вправе отодвинуть сроки начала строительства
(финансирования) в случае уменьшения доходов в бюджет округа.
5.7. Победитель может отказаться от подписания Договора с
заказчиком, но в этом случае он обязан оплатить расходы по
организации и проведению повторных торгов, а также происходит
отчуждение залога на участие в подрядных торгах, внесенного
Оферентом.
5.8. "Залог серьезности", полученный от оферентов,
возвращается всем претендентам, за исключением победителя, в
течение пяти банковских дней после утверждения результатов торгов.
Победителю возврат залога осуществляется после подписания договора
(контракта).
5.9. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных
законом, могут быть признаны судом недействительными по иску его
участника. Признание торгов недействительными влечет
недействительность Договора, заключенного с оферентом -
победителем конкурса.
6. Основные термины
6.1. Конкурсная комиссия - постоянный или временный орган,
создаваемый Заказчиком или организатором для организации и
проведения торгов.
6.2. Председатель комиссии - первый заместитель Главы
Администрации Ханты-Мансийского автономного округа.
6.3. Претендент - лицо, решившее принять участие в торгах до
момента регистрации оферты.
6.4. Оферта - предложение заключить контракт в отношении
конкретного предмета торгов на условиях, определяемых в тендерной
документации.
6.5. Оферент - лицо, от имени которого представлена оферта.
6.6. Победитель - оферент, набравший наибольшее количество
баллов.
6.7. Заказчик - юридическое лицо, для которого выполняется
выставляемый на торги предмет торгов, Администрация Ханты -
Мансийского автономного округа.
Приложение N 1
к Инструкции
для претендентов
В конкурсную комиссию
Председателю
конкурсной комиссии,
первому заместителю
Главы Администрации
Ханты-Мансийского
автономного округа
Бобылеву В.Т.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ
Наименование Претендента ______________________________
Уважаемые господа!
Наша организация, рассмотрев Ваше приглашение и условия,
готова принять участие в торгах на выполнение работ: строительство
секционного общежития для малосемейных преподавателей в
г. Ханты-Мансийске,
__________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета торгов)
_________________________________________________________________,
проводимых _______________ 1998 г., и просит Вас принять нашу
заявку на участие в них.
Документы Оферты на основании представленных мною полномочий
подписаны ____________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Прилагается:
1. Гарантия Оферты или платежное поручение на перечисление
"Залога серьезности";
2. Два экземпляра тендерной документации, в запечатанных
конвертах и оформленных согласно Инструкции для претендентов.
Документация Оферты в составе:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
"___" ____________ 199__г. Руководитель предприятия
________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Приложение N 2
к Инструкции
для претендентов
ОФЕРТА
(КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Наименование организации - Оферента ___________________
________________________________________________
Наименование предмета торгов
Предмет конкурса (торгов) - строительство секционного
общежития для малосемейных преподавателей в г. Ханты-Мансийске.
Предлагаемые условия заключения договора (Контракта):
Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования
1.1. Общая стоимость работ по объекту в ценах на 1 августа
1999 года (без НДС), включая все затраты для сдачи объекта на
условиях "под ключ", ____________________________ тыс. руб. (без
НДС).
Средняя стоимость единицы работ - одного квадратного метра
общей площади здания, полученная отношением общей стоимости всех
работ и затрат к общей площади (определенной по СниП 2.08.02-89
прил. 3), ___________________________________ тыс. руб. (без НДС).
1.2. Условия изменения стоимости работ (услуг): ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.3. Условия финансирования (размер аванса и сроки,
предоплата, возможность и условия заключения договора (Контракта)
без предоплаты (под гарантии оплаты), форма оплаты - денежные
средства, зачет, бартер - их доли в общей стоимости предмета
торгов и т.д.) _____________________________________________
__________________________________________________________________
1.4. Предлагаемый способ учета инфляции (предлагается вариант
либо варианты изменения стоимости для учета инфляции или
предлагается твердая цена, не подлежащая изменению в течение
действия Контракта) _________________________________________
__________________________________________________________________
Раздел 2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ:
начало ______________
окончание ___________
2.2. Продолжительность выполнения работ в месяцах _________
2.3. График выполнения работ - приложение N ___
2.4. Условия начала производства работ (вступление договора в
силу) ____________________________________________________________
Раздел 3. Обеспечение качества строительных работ
3.1. Мероприятия по обеспечению качества ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Раздел 4. Выполнение особых условий (требований)
Заказчика к выполнению работ
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.1. С выполнением особых условий (требований) Заказчика к
выполнению работ согласен при условии ______________________
__________________________________________________________________
(излагаются встречные условия)
__________________________________________________________________
Раздел 5. Гарантийные обязательства
Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при
нарушении принятых на себя обязательств:
5.1. К Подрядчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к Оференту) ____________________________________________
5.2. К Заказчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к Заказчику) ___________________________________________
5.3. Принимает на себя следующие гарантийные обязательства
(восстановление возникших разрушений в течение не менее _____ лет,
размер компенсационных выплат, условия устранения дефектов, прочие
обязательства) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Раздел 6. Сведения о предприятии
6.1. Общие сведения о предприятии:
- полное наименование ________________________________________
- адрес ______________________________________________________
Раздел 7. Срок действия Оферты - три месяца
с даты проведения конкурса (торгов)
Приложения:
1. Расчет стоимости договора (Контракта).
2. Пояснительная записка.
3. Календарный график производства работ, разработанный
Оферентом для реализации Контракта.
4. Гарантийное обязательство (гарантия оферты).
5. Другие сведения (по желанию Оферента).
Оферент
________________
Должность
М.П.
Приложение N 3.1
к Инструкции
для претендентов
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 1)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что ______
__________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование Оферента)
"Подрядчик", при изменении своих предложений в течение срока,
указанного в подрядной документации или предложенного самим
Подрядчиком, а равно при отказе от выполнения подряда, полученного
в результате победы на торгах на объект инвестиций ____________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых ______________________________________________________,
именуемым в дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу _______
________________________________, выплатит сумму в размере 30000
(тридцать тысяч) рублей из средств Подрядчика, имеющихся на его
расчетном счете N _______________________________________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 (десяти) дней со дня объявления Заказчику о
вышеупомянутых решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику следующим
представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорных
условиях.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение N 3.2
к Инструкции
для претендентов
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 2)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что ______
__________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование Оферента)
"Подрядчиком", при изменении своих предложений в течение срока,
указанного в подрядной документации или предложенного самим
Подрядчиком, а равно при отказе от выполнения подряда, полученного
в результате победы на торгах на объект инвестиций ______________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых ______________________________________________________,
именуемым в дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу _____
________________________________________________________, выплатит
сумму в размере 30000 рублей из средств Подрядчика, имеющихся на
его расчетном счете N ____________________________________________
_________________________________________________________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 дней со дня объявления Заказчику о вышеупомянутых
решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику.
При условии, однако, что Гарант не будет:
а) нести обязательства на сумму больше неустойки по данному
обязательству;
б) нести обязательства на сумму больше, чем разница между
стоимостью конкурсного предложения Подрядчика и стоимостью
конкурсного предложения, принятого Заказчиком.
Подписывая настоящий документ, Гарант соглашается с тем, что
его обязательство останется в силе в течение ________________ дней
включительно после окончания срока подачи конкурсных предложений,
указанного в Инструкции для Оферентов или продленного Заказчиком,
причем Гарант настоящим отказывается от права на уведомление о
таком продлении.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
______________________________ ______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение N 4
к Инструкции
для претендентов
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОДРЯДЧИКУ,
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ
1. Экспертное заключение - 2 листа.
2. Объектная смета - 3 листа.
|
