ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 августа 1999 г. N 708-рг
О ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСА) НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС. ОМК
На основании постановления Губернатора автономного округа от
03.06.99 N 221 "Об утверждении Положения о порядке проведения
подрядных торгов (конкурса) на проектирование и строительство
объектов" и распоряжения Губернатора автономного округа от
17.05.99 N 58-р "Об утверждении плана проведения подрядных торгов
и архитектурных конкурсов на 1999 год", учитывая ходатайство
Администрации г. Ханты - Мансийска о проведении торгов силами
городской Администрации:
1. Утвердить опросник предварительной квалификации
претендентов (приложение 1).
2. Утвердить инструкцию для претендентов (приложение 2).
3. Поручить Администрации муниципального образования г.
Ханты - Мансийск провести открытый конкурс на проектирование
и строительство школы в пос. ОМК 03.10.99.
4. Конкурсной комиссии до 05.08.99 опубликовать объявление в
окружной газете "Новости Югры" о проведении открытого конкурса.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации автономного округа Владимирова
А.В.
Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО
Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора
Ханты - Мансийского
автономного округа
от 4 августа 1999 г. N 708-рг
ОПРОСНИК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
1. Наименование организации, адрес, телефон, телефакс,
банковские реквизиты, почтовый адрес.
2. Дата, место и орган регистрации, организационно - правовая
форма.
3. Руководитель - должность, фамилия, имя , отчество, телефон.
4. Головная организация (при наличии).
5. Дочерние организации (при наличии).
6. Виды работ, на которые выдана лицензия, и срок их действия.
7. Банки, с которыми работает подрядная организация.
8. Производственные мощности, число работников.
9. Материально - техническое обеспечение организации.
10. Работы, выполненные за последние 5 лет, заказчики.
11. Наличие или отсутствие задолженности по налоговым
платежам.
12. Имеются ли в настоящее время судебные (арбитражные)
разбирательства. Если участвует, то в каком качестве.
Приложения:
1. Копии уставных документов.
2. Копии регистрационных документов.
3. Копии лицензий.
4. Сведения о финансовой деятельности:
- собственный и заемный капитал (информация за подписью
банка),
- заверенный балансовый отчет за прошлый год (налоговыми
органами),
- справка о наличии или отсутствии задолженности по налоговым
платежам (из налоговых органов).
Руководитель предприятия _____________________________________
Главный бухгалтер ____________________________________________
М.П.
Приложение N 2
к распоряжению
Губернатора
Ханты - Мансийского
автономного округа
от 4 августа 1999 г. N 708-рг
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ
1. Основные термины
1.1. Конкурсная комиссия - постоянный или временный орган,
создаваемый заказчиком или организатором для организации и
проведения торгов.
1.2. Председатель комиссии - первый заместитель Главы
Администрации Ханты - Мансийского автономного округа.
1.3. Претендент - юридическое лицо, удовлетворяющее
квалификационным требованиям, решившее принять участие в торгах до
момента регистрации оферты.
1.4. Оферта - предложение заключить контракт в отношении
конкретного предмета торгов на условиях, определяемых в тендерной
документации.
1.5. Оферент - лицо, от имени которого представлена оферта.
1.6. Победитель - оферент, набравший наибольшее количество
баллов.
1.7. Заказчик - юридическое лицо, для которого выполняется
выставляемый на торги предмет торгов, Администрация Ханты -
Мансийского автономного округа.
2. Общие положения
2.1. Предмет конкурса (торгов) - проектирование и
строительство общеобразовательной школы на 40 мест в пос. ОМК
Ханты - Мансийского района.
В предмет конкурса входят все работы по проектированию,
строительству и сдаче в эксплуатацию объекта, внутриплощадочных
сетей, благоустройству территории и озеленению в пределах
отведенного участка.
2.2. Финансирование проектирования и строительства объекта
будет осуществляться из окружного бюджета.
2.3. Претендентом передается документация по объекту в
соответствии с приложением 4.
2.4. Претендент может подать только одну конкурсную заявку на
участие в конкурсе.
2.5. Претенденту рекомендуется посетить и осмотреть участок
строительства объекта и прилегающую территорию, а также получить
все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки
конкурсного предложения и заключения договора на строительство
объекта. Затраты на посещение участка покрывает претендент из
собственных средств.
2.6. Претендент несет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей конкурсного предложения. Заказчик ни при каких условиях не
несет обязанностей или ответственности за такие затраты.
3. Подготовка конкурсного предложения
3.1. Язык конкурсного предложения - русский.
3.2. Претендент по любому вопросу относительно документации
для торгов (конкурса) может обратиться в конкурсную комиссию с
письмом по адресу, указанному ниже (пункт 3.10).
Конкурсная комиссия ответит на такой запрос при условии
получения его не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи
конкурсных заявок.
3.3. В течение срока приема конкурсных заявок заказчик имеет
право внести изменения в комплект конкурсной документации путем
выпуска дополнений (поправок).
Любое дополнение является частью документации для торгов
(конкурса) и письмом или по телефаксу доводится до сведения всех
претендентов, которые должны по телефаксу уведомить конкурсную
комиссию о получении каждого дополнения.
В случае выпуска указанных дополнений конкурсная комиссия при
необходимости продляет сроки подачи заявок на участие в торгах для
предоставления претендентам возможности учета дополнений и
полноценной работы над офертой.
3.4. В предложении не должно содержаться изменений или
дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с
указаниями заказчика или необходимы для того, чтобы исправить
ошибки, сделанные претендентом. В таких случаях исправление ошибок
парафируется лицом или лицами, которые подписали предложение. Все
страницы конкурсного предложения, где вносятся новые сведения или
делаются изменения, должны быть парафированы лицом или лицами,
подписавшими предложение.
3.5. Оформление оферты должно производиться согласно
представленной форме - опроснику (приложение 2), допускать
единственное толкование изложенного. Оферта и приложения должны
быть подписаны руководителем организации и заверены печатью
организации.
3.6. Документы подаются в печатном виде, исправления в тексте
на момент предоставления оферты не допускаются.
3.7. Стоимость производства работ указывается в текущих ценах
на 01.09.99 в рублях с учетом НДС.
3.8. В общую стоимость конкурсного предложения претендент
должен включить все расходы по реализации проекта школы с учетом
сдачи в эксплуатацию на условиях "под ключ", а именно:
- выполнение полного комплекса проектно - изыскательских
работ;
- выполнение строительно - монтажных, специальных и
пусконаладочных работ, включая внутриплощадочные сети;
- поставка необходимых строительных материалов и конструкций,
деталей, оборудования, мебели, включая все расходы на
приобретение, транспортировку и монтаж;
- все прочие и накладные расходы подрядчика, связанные с
выполнением проекта строительства школы, поставки материалов и
оборудования;
- все налоги, пошлины, акцизы, страхование грузов и
строительных работ.
3.9. Срок действия оферты победителя - в течение трех месяцев.
3.10. Все справки, касающиеся оформления и подачи оферты, вы
можете получить в конкурсной комиссии по адресу: г. Ханты -
Мансийск, Управление архитектуры и градостроительства
Администрации автономного округа, ул. Мира, 5, каб. 202, тел.
4-19-86, главный специалист Маркелова Екатерина Анатольевна, каб.
214, тел. 4-13-64, т/ф 4-05-84 начальник Управления архитектуры и
градостроительства Акимов Андрей Викторович.
4. Подача конкурсного предложения
4.1. На момент регистрации оферты претендент должен
представить в конкурсную комиссию следующие документы:
4.1.1. Документы согласно опроснику предварительной
квалификации претендентов.
4.1.2. Заявка на участие в торгах (по форме приложения 1).
4.1.3. Банковская гарантия (по форме приложения 3) либо копия
платежного документа, подтверждающего внесение "Залога
серьезности" 30000 (тридцать тысяч) рублей.
4.1.4. Непосредственно сама оферта (по форме приложения 2).
4.1.5. Пояснительная записка с указанием основных строительных
конструкций, применяемых строительных материалов, оборудования и
их краткие характеристики, качественные показатели. Степень
огнестойкости зданий (свободная форма).
4.1.6. Укрупненный календарный график производства работ,
разработанный претендентом для реализации договора (свободная
форма).
4.1.7. Дополнительные материалы по предмету торгов (эскизы,
любой иллюстрационный материал).
4.2. Все указанные документы должны быть в двух экземплярах и
помещены в два запечатанных конверта, помеченные соответственно
"ОРИГИНАЛ", "КОПИЯ" (в случае расхождений необходимо следовать
оригиналу).
В каждом экземпляре должны быть проставлены страницы и на
каждой странице должно быть указание "ОРИГИНАЛ", "КОПИЯ"
соответственно.
4.3. Запечатанные конверты должны быть двойными с указанием на
внешнем конверте адреса для приема предложений, а на внутреннем
конверте - наименования объекта торгов и даты, установленной для
приема предложений. Во внешний конверт запечатываются заявка на
участие в торгах (приложение 1) и документ о внесении залога
(платежное поручение или банковская гарантия), а во внутреннем
конверте запечатывается конкурсное предложение согласно пунктам
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5.
4.1.6. Все документы должны быть оформлены в соответствии с
условиями торгов, указанными в настоящей инструкции.
4.4. Если наружный конверт не запечатан и не маркирован, как
указано выше, конкурсная комиссия не несет никакой ответственности
в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет
вскрыто преждевременно.
4.5. Заказчик может продлить срок приема оферт, в таких
случаях претендент имеет право пересмотреть свое предложение о
цене.
4.6. Срок поступления оферты определяется по дате регистрации
секретарем конкурсной комиссии, указываемой в расписке о приеме
документов.
4.7. Оферты, представленные с опозданием, допускаются к торгам
только по решению конкурсной комиссии.
4.8. Оферты, не содержащие требуемого комплекта документов,
снимаются с торгов по решению комиссии.
4.9. Оферент может внести изменения в содержание оферты или
отказаться от него, о чем направляется уведомление в письменном
виде в конкурсную комиссию до окончания сроков, указанных ниже.
Уведомление о внесении изменения или отказе от конкурсного
предложения должно быть подготовлено в соответствии с
перечисленными выше требованиями. При этом наружный и внутренний
конверты дополнительно маркируются "Изменение" или "Отказ"
соответственно.
4.10. После окончания срока приема оферт в них не могут быть
внесены никакие изменения.
4.11. Прием предложений - заявок производит конкурсная
комиссия до 01.10.99 по адресу, указанному в пункте 3.10
инструкции для претендентов.
4.12. Отзыв предложения осуществляется путем извещения
конкурсной комиссии соответствующим письмом до 15.09.99. Стоимость
комплекта конкурсной документации не возвращается.
5. Вскрытие конвертов и оценка оферт
5.1. По распоряжению заказчика форма проведения торгов -
открытый конкурс.
5.2. Точная дата, время и место проведения подрядных торгов
назначается председателем конкурсной комиссии и сообщается
участникам торгов до 20.09.99.
5.3. Вскрытие конвертов производится председателем конкурсной
комиссии в присутствии всех членов конкурсной комиссии.
5.4. Первыми вскрываются и оглашаются конверты с пометкой
"Отказ", при этом оферты, об отказе от которых было послано
уведомление, не вскрываются.
5.5. Заявки оферентов на участие в подрядных торгах
отклоняются, если квалификация участников не отвечает требованиям,
содержащимся в опроснике предварительной квалификации
претендентов.
5.6. Содержание оферты строго конфиденциально.
5.7. Прежде чем приступить к экспертной оценке оферт
конкурсная комиссия определяет соответствие требованиям инструкции
для претендентов.
Оферта, которая не отвечает требованиям, отклоняется и
исключается из дальнейшего рассмотрения.
Для облегчения процесса изучения, оценки и сравнения оферт
конкурсная комиссия может по своему усмотрению запросить у
оферента дополнительную информацию для разъяснения предложения.
5.8. Оферты, признанные отвечающими требованиям по существу,
проверяются на предмет наличия технических ошибок, которые
конкурсная комиссия исправляет следующим образом:
- если имеется расхождение между величинами, выраженными
цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается величина,
выраженная прописью;
- если имеется расхождение между единичной расценкой и общей
суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц,
руководствуются единичной расценкой.
Если оферент не принимает исправленной стоимости оферты, то
оферта отклоняется.
5.9. Оценка предложений будет осуществляться по следующим
критериям:
5.9.1. Общая стоимость работ по проектированию и строительству
школы - в ценах на 01.09.99, включая все затраты для сдачи
объекта на условиях "под ключ". Средняя стоимость единицы работ -
одного квадратного метра общей площади здания по СниП 2.08.02-89*
прил. 3, полученной отношением общей стоимости всех работ и затрат
к общей площади всего объекта, - оценивается в условных баллах до
100 баллов.
5.9.2. Срок строительства в месяцах - до 30 баллов.
5.9.3. Условия оплаты (размер аванса) - до 30 баллов.
5.9.4. Деловая репутация оферентов - до 30 баллов.
5.9.5. Надежность и долговечность предлагаемых конструкций по
степени огнестойкости зданий - 60 баллов.
6. Подведение итогов
6.1. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить
любое предложение, а также отклонить все оферты и аннулировать
процесс торгов в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
6.2. Победитель торгов выявляется путем открытого голосования
с обоснованием принятого решения. Для принятия решения необходимо
простое большинство голосов членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
принимается решение, за которое голосовал председатель.
6.3. Результаты и процедура оценки оферт заносятся в протокол
заседания конкурсной комиссией, который подписывается конкурсной
комиссией и победителем торгов.
6.4. Торги считаются завершенными после утверждения их
результатов Губернатором Ханты - Мансийского автономного округа.
6.5. Конкурсная комиссия извещает оферентов о результатах
торгов:
- победителя - не позднее чем через 3 дня, направляя
официальное извещение для заключения договора на условиях,
изложенных в оферте;
- других участников торгов оповещает в течение 3 дней.
6.6. Заказчик вправе отодвинуть сроки начала строительства
(финансирования) в случае уменьшения доходов в бюджет округа; в
этом случае победитель может отказаться от подписания договора с
заказчиком, но при этом он обязан оплатить расходы по организации
и проведению повторных торгов, а также происходит отчуждение
залога на участие в подрядных торгах, внесенного оферентом.
6.7. "Залог серьезности", полученный от оферентов,
возвращается всем претендентам, за исключением победителя, в
течение пяти банковских дней после утверждения результатов торгов.
Победителю возврат залога осуществляется после подписания договора
(контракта).
6.8. Оференты вправе обжаловать через судебные органы порядок
проведения торгов и его результаты.
Приложение 1
к Инструкции
для претендентов
В конкурсную комиссию
Председателю конкурсной комиссии,
первому заместителю Главы Администрации
Ханты - Мансийского автономного округа
господину Бобылеву В.Т.
ЗАЯВКА
на участие в подрядных торгах
Наименование претендента _____________________________________
Уважаемые господа!
Наша организация, рассмотрев Ваше приглашение и условия,
готова принять участие в торгах на выполнение работ:
проектирование и строительство общеобразовательной школы на 40
мест в пос. ОМК
__________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета торгов)
_________________________________________________________________,
проводимых __________ 1999 г., и просит Вас принять нашу заявку на
участие в них.
Документы оферты на основании представленных мною полномочий
подписаны
_________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Прилагается:
1. Гарантия оферты или платежное поручение на перечисление
"залога серьезности".
2. Два экземпляра тендерной документации в запечатанных
конвертах и оформленных согласно инструкции для претендентов.
Документация оферты в составе:
1._______________________________________________________________.
2._______________________________________________________________.
3._______________________________________________________________.
"___" __________ 199__ г. Руководитель предприятия
________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Приложение 2
к Инструкции
для претендентов
ОФЕРТА
(КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Наименование организации - оферента _____________________
__________________________________________________________________
Наименование предмета торгов
Предмет конкурса (торгов) - проектирование и строительство
общеобразовательной школы на 40 мест в пос. ОМК.
Предлагаемые условия заключения договора (контракта)
Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования
1.1. Общая стоимость работ по объекту в ценах на 01.09.99 (без
НДС), включая все затраты для сдачи объекта на условиях "под
ключ", ______________________ тыс. руб. (без НДС).
Средняя стоимость единицы работ - одного квадратного метра
общей площади здания, полученной отношением общей стоимости всех
работ и затрат к общей площади (определенной по СниП 2.08.02-89*
прил. 3), _______ тыс. руб. (без НДС).
1.2. Условия изменения стоимости работ (услуг): ____________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.3. Условия финансирования (размер аванса и сроки,
предоплата, возможность и условия заключения договора (контракта)
без предоплаты (под гарантии оплаты), форма оплаты - денежными
средствами, зачет, бартер, их доли в общей стоимости предмета
торгов и т.д.) _______________________________________________
_________________________________________________________________.
1.4. Предлагаемый способ учета инфляции (предлагается вариант
либо варианты изменения стоимости для учета инфляции, или
предлагается твердая цена, не подлежащая изменению в течение
действия контракта)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ:
начало __________________________________________________________,
окончание _______________________________________________________.
2.2. Продолжительность выполнения работ, в месяцах __________.
2.3. График выполнения работ - приложение ___________________.
2.4. Условия начала производства работ (вступление договора в
силу) ___________________________________________________________.
Раздел 3. Обеспечение качества строительных работ
3.1. Мероприятия по обеспечению качества _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 4. Выполнение особых условий (требований)
Заказчика к выполнению работ
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.1. С выполнением особых условий (требований) Заказчика к
выполнению работ согласен при условии ____________________________
__________________________________________________________________
(излагаются встречные условия)
_________________________________________________________________.
Раздел 5. Гарантийные обязательства
Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при
нарушении принятых на себя обязательств:
5.1. К Подрядчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к оференту) ___________________________________________;
5.2. К Заказчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к Заказчику) __________________________________________;
5.3. Принимает на себя следующие гарантийные обязательства
(восстановление возникших разрушений в течение не менее _____ лет,
размер компенсационных выплат, условия устранения дефектов, прочие
обязательства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 6. Сведения о предприятии
6.1. Общие сведения о предприятии:
- полное наименование _______________________________________,
адрес _______________________________________________________.
Раздел 7. Срок действия оферты - три месяца
с даты проведения конкурса (торгов)
Приложения:
1. Расчет стоимости договора (контракта).
2. Пояснительная записка.
3. Календарный график производства работ, разработанный
оферентом для реализации контракта.
4. Гарантийное обязательство (гарантия оферты).
5. Другие сведения (по желанию оферента).
Оферент
_____________________________
Должность
М.П.
Приложение 3.1
к Инструкции
для претендентов
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 1)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что ______
_________________________________________________________________,
(наименование оферента)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", при изменении своих
предложений в течение срока, указанного в подрядной документации
или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от
выполнения подряда, полученного в результате победы на торгах на
объект инвестиций
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых __________________________________________, именуемым в
дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу ___________________
__________________________________________________________________
_________, выплатит сумму в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей
из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном счете N
_________________________________________________________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 (десяти) дней со дня объявления Заказчику о
вышеупомянутых решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику следующим
представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорных
условиях.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение 3.2
к Инструкции
для претендентов
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 2)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что ______
_________________________________________________________________,
(наименование оферента)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", при изменении своих
предложений в течение срока, указанного в подрядной документации
или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от
выполнения подряда, полученного в результате победы на торгах на
объект инвестиций
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых ______________________________________________________,
именуемым в дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу _______
________________________, выплатит сумму в размере 30000 (тридцать
тысяч) рублей из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном
счете N ________________________________________________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 (десяти) дней со дня объявления Заказчику о
вышеупомянутых решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику.
При условии, однако, что Гарант не будет:
а) нести обязательства на сумму больше неустойки по данному
обязательству;
б) нести обязательства на сумму больше, чем разница между
стоимостью конкурсного предложения Подрядчика и стоимостью
конкурсного предложения, принятого Заказчиком.
Подписывая настоящий документ, Гарант соглашается с тем, что
его обязательство останется в силе в течение _______ дней
включительно после окончания срока подачи конкурсных предложений,
указанного в инструкции для оферентов или продленного Заказчиком,
причем Гарант настоящим отказывается от права на уведомление о
таком продлении.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение 4
к Инструкции
для претендентов
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОДРЯДЧИКУ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ
1. Генеральный план.
2. Техническое задание от заказчика - 2 листа.
|
