ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2000 г. N 20-рг
О ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСА)
НА РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
КУПОЛА ПЕРЕКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ДВОРА ЦЕНТРА ИСКУССТВ
В Г. ХАНТЫ - МАНСИЙСКЕ
На основании постановления Губернатора автономного округа от
03.06.99 N 221 "Об утверждении Положения о порядке проведения
подрядных торгов (конкурса) на проектирование и строительство
объектов":
1. Провести закрытый конкурс с предварительной квалификацией
на рабочее проектирование и строительство купола перекрытия
внутреннего двора Центра искусств в г. Ханты - Мансийске в
установленные сроки.
2. Утвердить опросник предварительной квалификации
претендентов (приложение 1).
3. Утвердить конкурсную документацию (приложение 2).
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя Председателя Правительства автономного округа Асеева
В.М.
Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО
Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора
Ханты - Мансийского
автономного округа
от 21 января 2000 г. N 20-рг
ОПРОСНИК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
1. Наименование организации, адрес, телефон, телефакс,
банковские реквизиты, почтовый адрес.
2. Дата, место и орган регистрации, организационно - правовая
форма.
3. Прежнее название организации.
4. Руководитель - должность, фамилия, имя, отчество, телефон.
5. Головная организация (при наличии).
6. Дочерние организации (при наличии).
7. Виды работ, на которые выданы лицензии, и срок их действия.
8. Банки, с которыми работает подрядная организация.
9. Производственные мощности, число работников.
10. Материально - техническое обеспечение организации.
11. Работы, выполненные за последние 5 лет, и Заказчики.
12. Наличие или отсутствие задолженности по налоговым
платежам.
13. Имеются ли в настоящее время судебные (арбитражные)
разбирательства? Если участвует, в каком качестве?
14. Информация о наличии претензий и предписаний от надзорных
органов за 1998 - 1999 годы (копии документов).
Приложения:
1. Копии уставных документов.
2. Копии регистрационных документов.
3. Копии лицензий.
4. Сведения о финансовой деятельности:
- собственный и заемный капитал (информация за подписью
банка);
- заверенный балансовый отчет за последний отчетный период
(налоговыми органами);
- справка о наличии или отсутствии задолженности по налоговым
платежам (из налоговых органов).
Руководитель предприятия _________________________
Главный бухгалтер ________________________________
М.П.
Приложение N 2
к распоряжению
Губернатора
Ханты - Мансийского
автономного округа
от 21 января 2000 г. N 20-рг
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Общие сведения об объекте
1.1. Предмет подрядных торгов - рабочее проектирование и
строительство купола перекрытия внутреннего двора Центра искусств
в г. Ханты - Мансийске.
В предмет конкурса входят все работы по проектированию,
строительству и сдаче в эксплуатацию объекта, внутриплощадочных
сетей.
1.2. Финансирование строительства объекта будет осуществляться
из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа.
1.3. Претендент может подать только одну конкурсную заявку на
участие в конкурсе.
1.4. Претенденту рекомендуется посетить и осмотреть участок
строительства объекта и прилегающую территорию, а также получить
все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки
конкурсного предложения и заключения договора на строительство
объекта. Затраты на посещение участка покрывает Претендент из
собственных средств.
1.5. Претендент несет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей конкурсного предложения. Заказчик ни в каких случаях не
несет обязанностей или ответственности за такие затраты.
2. Проектная документация
2.1. Претендентам передается эскизная документация по куполу
перекрытия внутреннего двора Центра искусств в г. Ханты -
Мансийске:
1. Фотография макета.
2. Перспектива - 3 шт.
3. Разрезы А1 - А1, А2 - А2.
4. Планы этажей: первый, второй, третий.
5. План кровли.
6. Задание на устройство переоборудования внутреннего двора
Центра искусств.
3. Требования по составу документации оферты
3.1. На момент регистрации оферты Претендент должен
представить в конкурсную комиссию следующие документы:
3.1.1. Документы согласно опроснику предварительной
квалификации претендентов.
3.1.2. Заявку на участие в торгах (по форме приложения 1).
3.1.3. Банковскую гарантию (по форме приложений 3 или 4)
сроком на один год либо копию платежного документа,
подтверждающего внесение "Залога серьезности" 30 тыс. рублей на
расчетный счет Управления архитектуры и градостроительства
Правительства Ханты - Мансийского автономного округа по адресу:
626200, Ханты - Мансийский автономный округ Тюменской области, г.
Ханты - Мансийск, ул. Мира, 18, комната 514, тел. 33016, р/с
40202810300000180057, ОАО "КБ "Ханты - Мансийский банк", кор. счет
30101810100000000740, БИК 047162740, ИНН 8601001170.
3.1.4. Непосредственно саму оферту (по форме приложения 2).
3.1.5. Пояснительную записку с указанием основных строительных
конструкций, применяемых строительных материалов, оборудования,
мебели и их краткие характеристики, качественные показатели.
Степень огнестойкости зданий (свободная форма).
3.1.6. Укрупненный календарный график производства работ,
разработанный Претендентом для реализации договора (свободная
форма).
3.1.7. Дополнительные прилагаемые материалы по предмету торгов
- по желанию претендентов (эскизы, любой иллюстрационный
материал).
4. Инструкция оферентам
4.1. Срок действия оферты победителя - в течение трех месяцев.
4.2. Все указанные в пункте 3 документы должны быть в двух
экземплярах и помещены в два запечатанных конверта, помеченные
соответственно "Оригинал", "Копия" (в случае расхождений
необходимо следовать оригиналу).
В каждом экземпляре должны быть проставлены страницы, и на
каждой странице должно быть указание "Оригинал", "Копия"
соответственно.
4.3. Запечатанные конверты должны быть двойными, с указанием
на внешнем конверте адреса для приема предложений, а на внутреннем
конверте - наименования объекта торгов и даты, установленной для
приема предложений. Во внешний конверт запечатываются заявка на
участие в торгах (приложение 1) и документ о внесении залога
(платежное поручение) или банковская гарантия, а во внутреннем
конверте запечатывается конкурсное предложение согласно
пунктам 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. Все документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации.
4.4. Если наружный конверт не запечатан и не маркирован, как
указано выше, конкурсная комиссия не несет никакой ответственности
в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет
вскрыто преждевременно.
4.5. Заказчик может продлить срок приема оферт, в таких
случаях все права и обязанности участников торгов, связанные с
первоначальным сроком, распространяются на новые сроки.
4.6. Срок поступления оферты определяется по дате регистрации
секретарем конкурсной комиссии, указываемой в расписке о приеме
документов.
4.7. Оферты, представленные с опозданием, допускаются к торгам
только по решению конкурсной комиссии.
4.8. Оферты, не содержащие требуемого комплекта документов,
снимаются с торгов по решению комиссии.
4.9. Оферент может внести изменения в содержание оферты или
отказаться от него, о чем направляется уведомление в письменном
виде в конкурсную комиссию до окончания сроков, указанных ниже.
Уведомление о внесении изменения или отказе от конкурсного
предложения должно быть подготовлено в соответствии с
перечисленными выше требованиями. При этом наружный и внутренний
конверты дополнительно маркируются "Изменение"' или "Отказ"
соответственно.
4.10. После окончания срока приема оферт в них не могут быть
внесены никакие изменения.
4.11. Прием предложений - заявок производит конкурсная
комиссия до 29 февраля 2000 года по адресу, указанному в
пункте 4.20 настоящего раздела.
4.12. Отзыв предложения осуществляется путем извещения
конкурсной комиссии соответствующим письмом до 15 февраля 2000
года. Стоимость комплекта конкурсной документации не возвращается.
4.13. Язык конкурсного предложения - русский.
4.14. Претендент по любому вопросу относительно конкурсной
документации может обратиться в конкурсную комиссию в письменном
виде или по телефаксу по адресу, указанному ниже (пункт 4.20).
4.15. В течение срока приема конкурсных заявок Заказчик имеет
право внести изменения в комплект конкурсной документации путем
выпуска дополнений (поправок).
Любое дополнение является частью конкурсной документации и в
письменном виде или по телефаксу доводится до сведения всех
претендентов, которые должны по телефаксу уведомить конкурсную
комиссию о получении каждого дополнения.
В случае выпуска указанных дополнений конкурсная комиссия при
необходимости продляет сроки подачи заявок на участие в торгах
для предоставления претендентам возможности учета дополнений и
полноценной работы над офертой.
4.16. Оформление оферты должно производиться согласно
представленной форме - опроснику (приложение 2), допускать
единственное прочтение. Оферта и приложения должны быть подписаны
руководителем организации и заверены печатью организации.
4.17. Документы подаются в печатном виде, исправления в тексте
на момент предоставления оферты не допускаются.
4.18. Стоимость производства работ указывается в текущих ценах
на 1 февраля 2000 года в рублях с учетом НДС и в ценах 1991 года.
4.19. В общую стоимость конкурсного предложения Претендент
должен включить все расходы по реализации проекта купола
перекрытия внутреннего двора Центра искусств с учетом сдачи в
эксплуатацию на условиях "под ключ", а именно:
- выполнение полного комплекса проектных работ;
- выполнение строительно - монтажных, специальных и
пусконаладочных работ, включая внутриплощадочные сети;
- поставку необходимых строительных материалов и конструкций,
деталей, включая все расходы на приобретение, транспортировку и
монтаж;
- все прочие и накладные расходы подрядчика, связанные с
выполнением проекта строительства купола перекрытия внутреннего
двора Центра искусств, поставки материалов;
- все налоги, пошлины, акцизы, страхование грузов и
строительных работ.
4.20. Все справки, касающиеся оформления и подачи оферты, Вы
можете получить в конкурсной комиссии по адресу: 626200, Ханты -
Мансийский автономный округ Тюменской области, г. Ханты -
Мансийск, Управление архитектуры и градостроительства
Правительства автономного округа, ул. Мира, 18, каб. 514,
тел./факс 3-30-16, начальник отдела стройиндустрии Зиновьев
Владимир Николаевич, главный специалист Маркелова Екатерина
Анатольевна.
5. Условия и порядок проведения торгов
5.1. По распоряжению Заказчика форма проведения торгов -
закрытый конкурс.
5.2. Точная дата, время и место проведения подрядных торгов
(конкурса) назначается председателем конкурсной комиссии и
сообщается участникам торгов до 22 февраля 2000 года.
5.3. Вскрытие конвертов производится председателем конкурсной
комиссии в присутствии большинства членов конкурсной комиссии.
5.4. Заявки оферентов на участие в подрядных торгах
отклоняются, если квалификация участников не отвечает требованиям,
содержащимся в опроснике предварительной квалификации
претендентов.
5.5. Содержание оферты строго конфиденциально.
5.6. Прежде чем приступить к экспертной оценке оферт,
конкурсная комиссия определяет соответствие представленных
документов требованиям конкурсной документации.
Оферта, которая не отвечает требованиям конкурсной
документации, отклоняется и исключается из дальнейшего
рассмотрения.
Для правильности изучения, оценки и сравнения оферт конкурсная
комиссия может по своему усмотрению в случае необходимости
запросить у оферента дополнительную информацию для разъяснения
предложения.
5.7. Оферты, признанные отвечающими требованиям по существу,
проверяются на предмет наличия арифметических ошибок, которые
конкурсная комиссия исправляет следующим образом:
- если имеется расхождение между величинами, выраженными
цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается величина,
выраженная прописью;
- если имеется расхождение между единичной расценкой и общей
суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц,
руководствуются единичной расценкой.
Если оферент не принимает исправленной стоимости оферты, то
оферта отклоняется.
5.8. Оценка предложений будет осуществляться по следующим
критериям:
5.8.1. Общая стоимость работ (с учетом НДС) по проектированию
и строительству купола перекрытия внутреннего двора Центра
искусств в ценах на 1 февраля 2000 года, включая все затраты для
сдачи объекта на условиях "под ключ". Средняя стоимость единицы
работ - одного квадратного метра общей площади здания по СниП
02.08.02-89* приложение 3, полученной отношением общей стоимости
всех работ и затрат к общей площади всего объекта, оценивается в
условных баллах до 100 баллов.
5.8.2. Срок строительства в месяцах - до 30 баллов.
5.8.3. Условия оплаты (размер аванса) - до 30 баллов.
5.8.4. Деловая репутация оферентов - до 80 баллов.
5.9. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить
любое предложение участника, а также отклонить все оферты.
5.10. Победитель торгов (конкурса) выявляется путем открытого
голосования с обоснованием принятого решения. Для принятия решения
необходимо простое большинство голосов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
принимается решение, за которое голосовал председатель.
5.11. Результаты и процедура оценки оферт заносятся в протокол
заседания конкурсной комиссии, который подписывается членами
конкурсной комиссии и победителем торгов.
5.12. Торги считаются завершенными после утверждения их
результатов Губернатором Ханты - Мансийского автономного округа.
5.13. Конкурсная комиссия извещает оферентов о результатах
торгов:
- победителя не позднее чем через 3 дня, направляя официальное
извещение для заключения договора на условиях, изложенных в
оферте:
- других участников торгов оповещает в течение 3 дней с даты
утверждения.
5.14. Заказчик вправе отодвинуть сроки начала строительства
(финансирования) в случае уменьшения доходов в бюджет округа, в
этом случае победитель может отказаться от подписания договора с
Заказчиком, но в этом случае он обязан оплатить расходы по
организации и проведению повторных торгов, а также происходит
отчуждение залога на участие в подрядных торгах, внесенного
оферентом.
5.15. "Залог серьезности", полученный от оферентов,
возвращается всем претендентам, за исключением победителя, в
течение 5 банковских дней после утверждения результатов торгов.
Победителю возврат залога осуществляется после подписания договора
(контракта).
5.16. Оференты вправе обжаловать через судебные органы порядок
проведения торгов и его результаты.
Приложение N 1
к конкурсной документации
В конкурсную комиссию
Председателю конкурсной
комиссии
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ
Наименование Претендента _____________________________________
Уважаемые господа!
Наша организация, рассмотрев Ваше приглашение и условия,
готова принять участие в торгах на выполнение работ:
проектирование и строительство купола перекрытия внутреннего двора
Центра искусств в г. Ханты - Мансийске
__________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета торгов)
_________________________________________________________________,
проводимых _______________ 2000 г., и просит Вас принять нашу
заявку на участие в них.
Документы Оферты на основании представленных мною полномочий
подписаны _______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Прилагается:
1. Гарантия Оферты или платежное поручение на перечисление
"Залога серьезности".
2. Два экземпляра конкурсной документации в запечатанных
конвертах. Документация Оферты в составе:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
"___" ____________ 2000 г. Руководитель предприятия
________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Приложение N 2
к конкурсной документации
ОФЕРТА
(КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Наименование организации - Оферента __________________________
__________________________________________________________________
Наименование предмета торгов
Предмет торгов - проектирование и строительство купола
перекрытия внутреннего двора Центра искусств в г. Ханты -
Мансийске.
Предлагаемые условия заключения договора (Контракта):
Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования
1.1. Общая стоимость работ по объекту в ценах на 1 февраля
2000 года, включая все затраты для сдачи объекта на условиях "под
ключ", _________________________ тыс. руб. (с учетом НДС).
Общая сметная стоимость строительства в ценах 1991 года ______
тыс. руб.
Средняя стоимость единицы работ - одного квадратного метра
общей площади объекта, полученной отношением общей стоимости всех
работ и затрат к общей площади (определенной по СниП 2.08.02-89*
приложение 3), ____________________ тыс. руб. (с учетом НДС).
1.2. Условия изменения стоимости работ (услуг): ______________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.3. Условия финансирования (размер аванса и сроки,
предоплата, возможность и условия заключения договора (Контракта)
без предоплаты (под гарантии оплаты), форма оплаты - денежными
средствами, зачет, бартер - их доли в общей стоимости предмета
торгов и т.д.)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.4. Предлагаемый способ учета инфляции (предлагается вариант
либо варианты изменения стоимости для учета инфляции или
предлагается твердая цена, не подлежащая изменению в течение
действия контракта) ______________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ:
начало ____________,
окончание _________.
2.2. Продолжительность выполнения работ в месяцах ___________.
2.3. График выполнения работ - приложение N ___.
2.4. Условия начала производства работ (вступление договора в
силу) ___________________________________________________________.
Раздел 3. Обеспечение качества строительных работ
3.1. Мероприятия по обеспечению качества _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 4. Выполнение особых условий (требований)
Заказчика к выполнению работ
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
4.1. С выполнением особых условий (требований) Заказчика к
выполнению работ согласен при условии ____________________________
__________________________________________________________________
(излагаются встречные условия)
_________________________________________________________________.
Раздел 5. Гарантийные обязательства
Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при
нарушении принятых на себя обязательств:
5.1. К Подрядчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к Оференту) ___________________________________________.
5.2. К Заказчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к Заказчику)___________________________________________.
5.3. Принимает на себя следующие гарантийные обязательства
(восстановление возникших разрушений в течение не менее _____ лет,
размер компенсационных выплат, условия устранения дефектов, прочие
обязательства) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 6. Сведения о предприятии
6.1. Общие сведения о предприятии:
- полное наименование ________________________________________
- адрес _____________________________________________________.
Раздел 7. Срок действия Оферты -
три месяца с даты проведения торгов
Приложения:
1. Расчет стоимости договора (Контракта).
2. Пояснительная записка.
3. Календарный график производства работ, разработанный
Оферентом для реализации Контракта.
4. Гарантийное обязательство (гарантия Оферты).
5. Другие сведения (по желанию Оферента).
Оферент
_______________
Должность
М.П.
Приложение N 3
к конкурсной документации
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 1)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что ______
__________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование Оферента)
Подрядчиком, при изменении своих предложений в течение срока,
указанного в подрядной документации или предложенного самим
Подрядчиком, а равно при отказе от выполнения подряда, полученного
в результате победы на торгах на объект инвестиций _______________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых ____________________________________________, именуемым
в дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу _________________
______________, выплатит сумму в размере 30 тыс. рублей из средств
Подрядчика, имеющихся на его расчетном счете N __________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 (десяти) дней со дня объявления Заказчику о
вышеупомянутых решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику следующим
представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорных
условиях.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение N 4
к конкурсной документации
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 2)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что ______
_________________________________________________________________,
(наименование Оферента)
именуемый в дальнейшем Подрядчиком, при изменении своих
предложений в течение срока, указанного в подрядной документации
или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от
выполнения подряда, полученного в результате победы на торгах на
объект инвестиций ________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых ______________________________________________________,
именуемым в дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу _______
________________________________________, выплатит сумму в размере
30 тыс. рублей из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном
счете N __________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 дней со дня объявления Заказчику о вышеупомянутых
решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику.
При условии, однако, что Гарант не будет:
а) нести обязательства на сумму больше неустойки по данному
обязательству;
б) нести обязательства на сумму больше, чем разница между
стоимостью конкурсного предложения Подрядчика и стоимостью
конкурсного предложения, принятого Заказчиком.
Подписывая настоящий документ, Гарант соглашается с тем, что
его обязательство останется в силе в течение 360 дней включительно
после окончания срока подачи конкурсных предложений, указанного в
конкурсной документации или продленного Заказчиком, причем Гарант
настоящим отказывается от права на уведомление о таком продлении.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
|
