ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2000 г. N 21-рг
О ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСА)
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОКРУЖНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В Г. ХАНТЫ - МАНСИЙСКЕ
На основании распоряжения Губернатора автономного округа от
17.05.99 N 58-р "Об утверждении плана проведения подрядных торгов
и архитектурных конкурсов" и в соответствии с постановлением
Губернатора автономного округа от 03.06.99 N 221 "Об утверждении
Положения о порядке проведения подрядных торгов (конкурса) на
проектирование и строительство объектов":
1. Провести закрытый конкурс по реконструкции окружного
краеведческого музея в г. Ханты - Мансийске 03.03.2000.
2. Внести изменение в распоряжение Губернатора автономного
округа от 16.11.99 N 1097-рг "О проведении подрядных торгов на
строительство объекта "Реконструкция краеведческого музея": пункт
1 исключить.
3. Утвердить опросник предварительной квалификации
претендентов (приложение 1).
4. Утвердить конкурсную документацию (приложение 2).
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя Председателя Правительства автономного округа Асеева
В.М.
Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО
Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора
Ханты - Мансийского
автономного округа
от 21 января 2000 г. N 21-рг
ОПРОСНИК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
1. Наименование организации, адрес, телефон, телефакс,
банковские реквизиты, почтовый адрес.
2. Дата, место и орган регистрации, организационно - правовая
форма.
3. Прежнее название организации.
4. Руководитель - должность, фамилия, имя, отчество, телефон.
5. Головная организация (при наличии).
6. Дочерние организации (при наличии).
7. Виды работ, на которые выданы лицензии, и срок их действия.
8. Банки, с которыми работает подрядная организация.
9. Производственные мощности, число работников.
10. Материально - техническое обеспечение организации.
11. Работы, выполненные за последние 5 лет, и Заказчики.
12. Наличие или отсутствие задолженности по налоговым
платежам.
13. Имеются ли в настоящее время судебные (арбитражные)
разбирательства? Если участвует, в каком качестве?
14. Информация о наличии претензий и предписаний от надзорных
органов за 1998 - 1999 годы (копии документов).
Приложения:
1. Копии уставных документов.
2. Копии регистрационных документов.
3. Копии лицензий.
4. Сведения о финансовой деятельности:
- собственный и заемный капитал (информация за подписью
банка);
- заверенный балансовый отчет за последний отчетный период
(налоговыми органами);
- справка о наличии или отсутствии задолженности по налоговым
платежам (из налоговых органов).
Руководитель предприятия _________________________
Главный бухгалтер ________________________________
М.П.
Приложение N 2
к распоряжению
Губернатора
Ханты - Мансийского
автономного округа
от 21 января 2000 г. N 21-рг
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Общие сведения об объекте
1.1. Предмет конкурса (торгов) - реконструкция окружного
краеведческого музея в г. Ханты - Мансийске.
В предмет конкурса входят все работы по реконструкции и сдаче
в эксплуатацию объекта, внутриплощадочных сетей, благоустройство
территории и озеленение в пределах отведенного участка.
1.2. Финансирование проектирования и строительства объекта
будет осуществляться из бюджета Ханты - Мансийского автономного
округа.
1.3. Претендент может подать только одну конкурсную заявку на
участие в конкурсе.
1.4. Претенденту рекомендуется посетить и осмотреть участок
строительства объекта и прилегающую территорию, а также получить
все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки
конкурсного предложения и заключения договора на проектирование и
строительство объекта. Затраты на посещение участка покрывает
претендент из собственных средств.
1.5. Претендент несет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей конкурсного предложения. Заказчик ни при каких условиях не
несет обязанностей или ответственности за такие затраты.
2. Проектная документация
2.1. Пояснительная записка.
2.2. Основные чертежи.
2.3. Ориентировочный расчет стоимости реконструкции здания
краеведческого музея.
3. Требования по составу документации оферты
3.1. На момент регистрации оферты претендент должен
представить в конкурсную комиссию следующие документы:
3.1.1. Документы согласно опроснику предварительной
квалификации претендентов.
3.1.2. Заявку на участие в торгах (по форме приложения 1).
3.1.3. Банковскую гарантию сроком на один год (по форме
приложений 3.1, 3.2) либо копию платежного документа,
подтверждающего внесение "Залога серьезности" 30 тыс. рублей на
расчетный счет Управления архитектуры и градостроительства
Правительства Ханты - Мансийского автономного округа по адресу:
626200, Ханты - Мансийский автономный округ Тюменской области, г.
Ханты - Мансийск, ул. Мира, 18, тел. 3-30-16, р/с
40202810300000180057, ОАО "КБ "Ханты - Мансийский банк", кор. счет
30101810100000000740, БИК 047162740, ИНН 8601001170.
3.1.4. Непосредственно саму оферту (по форме приложения 2).
3.1.5. Пояснительную записку с указанием основных строительных
конструкций, применяемых строительных материалов и их краткие
характеристики, качественные показатели. Степень огнестойкости
зданий (свободная форма).
3.1.6. Укрупненный календарный график производства работ,
разработанный Претендентом для реализации договора (свободная
форма).
4. Инструкция оферентам
4.1. Срок действия оферты победителя - в течение трех месяцев.
4.2. Все указанные в пункте 4 документы должны быть в двух
экземплярах и помещены в два запечатанных конверта, помеченные
соответственно "Оригинал", "Копия" (в случае расхождений
необходимо следовать оригиналу).
В каждом экземпляре должны быть проставлены страницы, и на
каждой странице должно быть указание "Оригинал", "Копия"
соответственно.
4.3. Запечатанные конверты должны быть двойными, с указанием
на внешнем конверте адреса для приема предложений, а на внутреннем
конверте - наименования объекта торгов и даты, установленной для
приема предложений. Во внешний конверт запечатываются заявка на
участие в торгах (приложение 1) и документ о внесении залога
(платежное поручение) или банковская гарантия, а во внутреннем
конверте запечатывается конкурсное предложение согласно
пунктам 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. Все документы должны быть оформлены в
соответствии с условиями торгов, указанными в настоящей
инструкции.
4.4. Если наружный конверт не запечатан и не маркирован, как
указано выше, конкурсная комиссия не несет никакой ответственности
в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет
вскрыто преждевременно.
4.5. Заказчик может продлить срок приема оферт, в таких
случаях все права и обязанности участников торгов, связанные с
первоначальным сроком, распространяются на новые сроки.
4.6. Срок поступления оферты определяется по дате регистрации
секретарем конкурсной комиссии, указываемой в расписке о приеме
документов.
4.7. Оферты, представленные с опозданием, допускаются к торгам
только по решению конкурсной комиссии.
4.8. Оферты, не содержащие требуемого комплекта документов,
снимаются с торгов по решению комиссии.
4.9. Оферент может внести изменения в содержание оферты или
отказаться от него, о чем направляется уведомление в письменном
виде в конкурсную комиссию до окончания сроков, указанных ниже.
Уведомление о внесении изменения или отказе от конкурсного
предложения должно быть подготовлено в соответствии с
перечисленными выше требованиями. При этом наружный и внутренний
конверты дополнительно маркируются "Изменение" или "Отказ"
соответственно.
4.10. После окончания срока приема оферт в них не могут быть
внесены никакие изменения.
4.11. Прием предложений - заявок производит конкурсная
комиссия до 3 марта 2000 года по адресу, указанному в пункте 4.20
настоящего раздела.
4.12. Отзыв предложения осуществляется путем извещения
конкурсной комиссии соответствующим письмом до 18 февраля 2000
года. Стоимость комплекта конкурсной документации не возвращается.
4.13. Язык конкурсного предложения - русский.
4.14. Претендент по любому вопросу относительно документации
для торгов (конкурса) может обратиться в конкурсную комиссию в
письменном виде или по телефаксу по адресу, указанному ниже
(пункт 4.20).
4.15. В течение срока приема конкурсных заявок Заказчик имеет
право внести изменения в комплект конкурсной документации путем
выпуска дополнений (поправок).
Любое дополнение является частью документации для торгов
(конкурса) и письмом или по телефаксу доводится до сведения всех
претендентов, которые должны по телефаксу уведомить конкурсную
комиссию о получении каждого дополнения.
В случае выпуска указанных дополнений конкурсная комиссия при
необходимости продляет сроки подачи заявок на участие в торгах для
представления претендентам возможности учета дополнений и
полноценной работы над офертой.
4.16. Оформление оферты должно производиться согласно
предоставленной форме - опроснику (приложение 2), допускать
единственное толкование изложенного. Оферта и приложения должны
быть подписаны руководителем организации и заверены печатью
организации.
4.17. Документы подаются в печатном виде, исправления в тексте
на момент предоставления оферты не допускаются.
4.18. Стоимость производства работ указывается в текущих ценах
на 1 марта 2000 года в рублях с учетом НДС.
4.19. В общую стоимость конкурсного предложения Претендент
должен включить все расходы по реализации проекта реконструкции
окружного краеведческого музея в г. Ханты - Мансийске с учетом
сдачи в эксплуатацию на условиях "под ключ", а именно:
- выполнение строительно - монтажных, специальных и
пусконаладочных работ, включая внутриплощадочные сети;
- поставку необходимых строительных материалов и конструкций,
деталей, включая все расходы на приобретение, транспортировку и
монтаж;
- все прочие и накладные расходы подрядчика, связанные с
выполнением проекта строительства комплекса, поставки материалов;
- все налоги, пошлины, акцизы, страхование грузов и
строительных работ.
4.20. Все справки, касающиеся оформления и подачи оферты, Вы
можете получить в конкурсной комиссии по адресу: 626200, Ханты -
Мансийский автономный округ Тюменской области, г. Ханты -
Мансийск, Управление архитектуры и градостроительства
Правительства автономного округа, ул. Мира, 18, каб. 514,
тел./факс 3-30-16, главный специалист Маркелова Екатерина
Анатольевна.
5. Условия и порядок проведения торгов (конкурса)
5.1. По распоряжению Заказчика форма проведения торгов -
закрытый конкурс.
5.2. Дата проведения подрядных торгов назначается
председателем конкурсной комиссии и сообщается участникам торгов
до 25 февраля 2000 года.
5.3. Вскрытие конвертов производится председателем конкурсной
комиссии в присутствии всех членов конкурсной комиссии.
5.4. Заявки оферентов на участие в подрядных торгах
отклоняются, если квалификация участников не отвечает требованиям,
содержащимся в опроснике предварительной квалификации
претендентов.
5.5. Содержание оферты строго конфиденциально.
5.6. Прежде чем приступить к экспертной оценке оферт,
конкурсная комиссия определяет соответствие представленных
документов требованиям конкурсной документации.
Оферта, которая не отвечает требованиям конкурсной
документации, отклоняется и исключается из дальнейшего
рассмотрения.
Для правильности изучения, оценки и сравнения оферт конкурсная
комиссия может по своему усмотрению в случае необходимости
запросить у оферента дополнительную информацию для разъяснения
предложения.
5.7. Оферты, признанные отвечающими требованиям по существу,
проверяются на предмет наличия технических ошибок, которые
конкурсная комиссия исправляет следующим образом:
- если имеется расхождение между величинами, выраженными
цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается величина,
выраженная прописью;
- если имеется расхождение между единичной расценкой и общей
суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц,
руководствуются единичной расценкой.
Если оферент не принимает исправленной стоимости оферты, то
оферта отклоняется.
5.8. Оценка предложений будет осуществляться по следующим
критериям:
5.8.1. Общая стоимость работ по реконструкции окружного
краеведческого музея в г. Ханты - Мансийске в ценах на 1 марта
2000 года, включая все затраты для сдачи объекта на условиях "под
ключ". Средняя стоимость единицы работ - одного квадратного метра
общей площади здания по СниП 2.08.02-89* приложение 3, полученной
отношением общей стоимости всех работ и затрат к общей площади
всего объекта, оценивается в условных баллах до 100 баллов.
5.8.2. Срок строительства в месяцах - до 30 баллов.
5.8.3. Условия оплаты (размер аванса) - до 30 баллов.
5.8.4. Деловая репутация оферентов - от 0 до 80 баллов.
5.9. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить
любое предложение участников, а также отклонить все оферты.
5.10. Победитель торгов выявляется путем открытого голосования
с обоснованием принятого решения. Для принятия решения необходимо
простое большинство голосов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за
которое голосовал председатель.
5.11. Результаты и процедура оценки оферт заносятся в протокол
заседания конкурсной комиссии, который подписывается членами
конкурсной комиссии и победителем торгов.
5.12. Торги считаются завершенными после утверждения их
результатов Губернатором Ханты - Мансийского автономного округа.
5.13. Конкурсная комиссия извещает оферентов о результатах
торгов:
- победителя не позднее чем через 3 дня, направляя официальное
извещение для заключения договора на условиях, изложенных в
оферте;
- других участников торгов оповещает в течение 3 дней с даты
утверждения.
5.14. Заказчик вправе отодвинуть сроки начала строительства
(финансирования) в случае уменьшения доходов в бюджет округа, в
этом случае победитель может отказаться от подписания договора с
Заказчиком, но при этом он обязан оплатить расходы по организации
и проведению повторных торгов, а также происходит отчуждение
залога на участие в подрядных торгах, внесенного оферентом.
5.15. "Залог серьезности", полученный от оферентов,
возвращается всем участникам, за исключением победителя, в течение
5 банковских дней после утверждения результатов торгов. Победителю
возврат залога осуществляется после подписания договора
(контракта).
5.16. Оференты вправе обжаловать через судебные органы порядок
проведения торгов и его результаты.
Приложение N 1
к конкурсной документации
В конкурсную комиссию
Председателю конкурсной
комиссии
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ
Наименование Претендента _____________________________________
Уважаемые господа!
Наша организация, рассмотрев Ваше приглашение и условия,
готова принять участие в торгах на выполнение работ: реконструкция
окружного краеведческого музея в г. Ханты - Мансийске.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование объекта и предмета торгов)
проводимых __________ 2000 г., и просит Вас принять нашу заявку на
участие в них. Документы Оферты на основании представленных мною
полномочий подписаны
_________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Прилагается:
1. Гарантия Оферты или платежное поручение на перечисление
"Залога серьезности".
2. Два экземпляра конкурсной документации в запечатанных
конвертах.
Документация Оферты в составе:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
"___" ____________ 199 г. Руководитель предприятия
________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Приложение N 2
к конкурсной документации
ОФЕРТА (КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Наименование организации - Оферента __________________________
__________________________________________________________________
Наименование предмета торгов
Предмет конкурса (торгов) - реконструкция окружного
краеведческого музея в г. Ханты - Мансийске.
Предлагаемые условия заключения договора (контракта):
Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования
1.1. Общая стоимость работ по объекту в ценах на 1 марта 2000
года включая все затраты для сдачи объекта на условиях "под ключ",
_______________ тыс. руб.
Средняя стоимость единицы работ - одного квадратного метра
общей площади здания, полученной отношением общей стоимости всех
работ и затрат к общей площади (определенной по СниП 2.08.02-89*
приложение 3),________________тыс. руб.
1.2. Условия изменения стоимости работ (услуг):_______________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.3. Условия финансирования (размер аванса и сроки,
предоплата, возможность и условия заключения договора (контракта)
без предоплаты (под гарантии оплаты), форма оплаты - денежными
средствами, зачет, бартер - их доли в общей стоимости предмета
торгов и т.д.) ___________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.4. Предлагаемый способ учета инфляции (предлагается вариант
либо варианты изменения стоимости для учета инфляции или
предлагается твердая цена, не подлежащая изменению в течение
действия контракта) ______________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ:
начало _______________________,
окончание ____________________.
2.2. Продолжительность выполнения работ в месяцах ___________.
2.3. График выполнения работ - приложение N ____.
2.4. Условия начала производства работ (вступление договора в
силу) ___________________________________________________________.
Раздел 3. Обеспечение качества строительных работ
3.1. Мероприятия по обеспечению качества _____________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 4. Выполнение особых условий (требований)
Заказчика к выполнению работ
4.1. С выполнением особых условий (требований) Заказчика к
выполнению работ согласен при условии ____________________________
_________________________________________________________________.
(излагаются встречные условия)
Раздел 5. Гарантийные обязательства
Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при
нарушении принятых на себя обязательств:
5.1. К подрядчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к Оференту) ___________________________________________.
5.2. К Заказчику (излагаются предлагаемые штрафные санкции по
отношению к Заказчику) __________________________________________.
5.3. Принимает на себя следующие гарантийные обязательства
(восстановление возникших разрушений в течение не менее ____ лет,
размер компенсационных выплат, условия устранения дефектов, прочие
обязательства) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Раздел 6. Сведения о предприятии
6.1. Общие сведения о предприятии:
- полное наименование ________________________________________
- адрес _____________________________________________________.
Раздел 7. Срок действия Оферты -
три месяца с даты проведения конкурса (торгов)
Приложения:
1. Расчет стоимости договора (контракта).
2. Пояснительная записка.
3. Календарный график производства работ, разработанный
Оферентом для реализации контракта.
4. Гарантийное обязательство (гарантия Оферты).
5. Другие сведения (по желанию Оферента).
Оферент
___________
Должность
М.П.
Приложение N 3.1
к конкурсной документации
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 1)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что
__________________________________________________________________
(наименование Оферента)
__________________________________________, именуемый в дальнейшем
Подрядчиком, при изменении своих предложений в течение срока,
указанного в подрядной документации или предложенного самим
Подрядчиком, а равно при отказе от выполнения подряда, полученного
в результате победы на торгах на объект инвестиций
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых ______________________________________________________,
именуемым в дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу _______
________________________________________, выплатит сумму в размере
30 тыс. рублей из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном
счете N
_________________________________________________________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 дней со дня объявления Заказчику о вышеупомянутых
решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику следующим
представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорных
условиях.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение N 3.2
к конкурсной документации
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ)
(вариант 2)
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что
________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование Оферента)
Подрядчиком, при изменении своих предложений в течение срока,
указанного в подрядной документации или предложенного самим
Подрядчиком, а равно при отказе от выполнения подряда, полученного
в результате победы на торгах на объект инвестиций _______________
_________________________________________________________________,
(наименование предмета торгов)
проводимых ______________________________________________________,
именуемым в дальнейшем "Заказчик", расположенным по адресу
___________________________, выплатит сумму в размере 30 тыс.
рублей из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном счете N
_________________________________________________________________,
(реквизиты банка)
в течение 10 дней со дня объявления Заказчику о вышеупомянутых
решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику.
При условии, что Гарант не будет нести обязательства,
превышающие вышеуказанную сумму.
Подписывая настоящий документ, Гарант соглашается с тем, что
его обязательство останется в силе в течение 360 дней включительно
после окончания срока подачи конкурсных предложений, указанного в
конкурсной документации или продленного Заказчиком, причем Гарант
настоящим отказывается от права на уведомление о таком продлении.
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
|
